中国裁判文书网
&&/&&&&/&&&&/&&
闫建勤与王四狗、吕梁市鼎恒房地产开发有限公司等建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
山西省吕梁市离石区人民法院民 事 判 决 书（2014）离民二初字第228号原告闫建勤，男，汉族，日生。委托代理人陈丽宏、薛小燕，山西晋凯律师事务所律师。被告王四狗，男，汉族，日生，方山县大武镇东坡村322号人。委托代理人李云，男，汉族，日生，离石区交口街道办交口村6号人，系被告王四狗雇佣的员工。被告吕梁市鼎恒房地产开发有限公司。法定代表人高建兴，经理。住所地离石西崖底村。委托代理人刘冰顺，男，日生，临县大禹乡刘家庄村人，系吕梁市鼎恒房地产开发有限公司员工。被告方山县圪洞镇津良庄村民委员会。负责人杨成连，主任。原、被告建设工程施工合同纠纷一案，本院于日受理后适用普通程序公开开庭进行了审理，原告及其代理人、被告王四狗的委托代理人、被告吕梁市鼎恒房地产开发有限公司委托代理人到庭参加了诉讼，被告方山县津良庄村民委员会经传唤未到庭，本案已审理终结。原告诉称，日，原、被告签订《建设工程合同》，约定由原告承包方山县圪洞镇津良庄安置小区5号、6号楼的施工工程，修建过程中，方山县国土局责令停工，村民阻拦不让施工，导致工程被迫停工。诉请：1、确认原、被告《建设工程施工合同》无效；2、退还原告抵押金500000元；3、赔偿损失900000元及利息损失。被告王四狗辩称，应当继续履行合同。被告吕梁市鼎恒房地产开发有限公司辩称，对此工程不太清楚。被告方山县圪洞镇津良庄村民委员会未答辩。原告提供了以下证据：1、《津良庄安居工程开发合同》，拟证明被告吕梁市鼎恒房地产开发有限公司、王四狗与津良庄村委签订了施工合同。2、《建设工程施工合同》，拟证明被告王四狗代表吕梁市鼎恒房地产开发有限公司将工程转包原告。3、借据一支、转账凭条。拟证明原告交给被告王四狗500000元抵押金。4、民事起诉状。拟证明被告津良庄村委会向方山县人民法院起诉被告吕梁市鼎恒房地产开发有限公司。5、建筑合同解除协议书。拟证明被告方山县津良庄村委会与被告吕梁市鼎恒房地产开发有限公司及王四狗解除了合同。6、评估报告。拟证明原告已完工程量。被告王四狗对第2、3、5、6份证据认可，其余的不清楚。被告吕梁市鼎恒房地产开发有限公司对以上证据无质证意见。经审理查明：日，方山县圪洞镇津良庄村民委员会与吕梁市鼎恒房地产开发有限公司签订《津良庄安居工程开发合同》，约定：津良庄村民委员会将本村占地50.4亩的安居建设工程承包给吕梁市鼎恒房地产开发有限公司。合同双方盖章，吕梁市鼎恒房地产开发有限公司的代表王四狗签字。日，原告与被告王四狗签订《建设工程施工合同》，约定：王四狗将日承包的津良庄安居建设工程其中的5号、6号楼的施工工程转包原告闫建勤。合同约定：王四狗协调政府、有关部门及村民的工作；闫建勤包工包料，王四狗按建筑面积每平方米1100元支付闫建勤价款，并约定了付款时间及付款方式，但未约定欠付工程款的违约责任；闫建勤应支付王四狗500000元抵押金，二层封顶后退还。原告与王四狗签订施工合同后，闫建勤于日交付王四狗抵押金500000元。日开工，同年10月16日停工。停工原因：一是工程未办理土地手续，方山县国土局责令停工；二是村民干扰无法施工。已完工程量：该两栋楼地基垫层、塔吊基础；其中一栋楼地基钢筋已做好，另一栋楼钢筋已备齐。吕梁中信达资产评估事务所于日对闫建勤已完工程量进行评估，结论为已完工程量价值748713元。原告认为除已完工程量外，其它支出还有：设备进场、离场20000元，停工至今照看工地二人每人每月4000元，共48000元，以及已投资金的利息损失。日，方山县圪洞镇津良庄村民委员会具状，向方山县人民法院起诉吕梁市鼎恒房地产开发有限公司，要求解除双方于日签订的《津良庄安居工程开发合同》。日，方山县圪洞镇人民政府农经站见证，双方签订《建筑合同解除协议书》，协议解除了双方于日签订的《津良庄安居工程开发合同》。解除的原因是方山县委、政府于日下达通知，要求办理五项建筑审批手续，吕梁市鼎恒房地产开发有限公司未办理。《建筑合同解除协议书》约定：工程中所欠外债包括工人工资、材料款、机械费均由吕梁市鼎恒房地产开发有限公司自行负担，津良庄村民委员会不负责任。该解除协议书王四狗签字，吕梁市鼎恒房地产开发有限公司盖章。吕梁市鼎恒房地产开发有限公司对日，方山县圪洞镇津良庄村民委员会与吕梁市鼎恒房地产开发有限公司签订的《津良庄安居工程开发合同》中，所盖“吕梁市鼎恒房地产开发有限公司”印章有异议，提出鉴定申请。本院通知原、被告各方提供合同原件，通过山西省高级人民法院证据技术中心委托鉴定机构进行鉴定，但原、被告各方均未提供，无法鉴定。从外观看，合同中所盖印章与吕梁市鼎恒房地产开发有限公司的印章编码一致，字体及印章大小无明显差异。本院认为，日，方山县圪洞镇津良庄村民委员会与吕梁市鼎恒房地产开发有限公司签订《津良庄安居工程开发合同》后，吕梁市鼎恒房地产开发有限公司的代表王四狗将其中5号、6号楼转包原告闫建勤，闫建勤为自然人，无工程施工资质。按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项之规定，承包人未取得建筑施工企业资质的建设施工合同无效。故原告闫建勤与被告王四狗于日签订的《建设工程施工合同》无效。按照《中华人民共和国合同法》第五十八条之规定，合同无效，因该合同取得的财产应当返还。王四狗收取原告的500000元抵押金应当退还。王四狗是吕梁市鼎恒房地产开发有限公司的代表，将吕梁市鼎恒房地产开发有限公司与津良庄村民委员会签订的建设工程转包原告，故吕梁市鼎恒房地产开发有限公司应当承担连带责任。按照最高人民法院《关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条之规定，建设工程施工合同无效，承包人请求按合同约定支付工程价款的应予支持。津良庄村民委员会与吕梁市鼎恒房地产开发有限公司及代表人王四狗于日签订的《建筑合同解除协议书》约定：工程所欠外债包括工人工资、材料款、机械费等均由吕梁市鼎恒房地产开发有限公司及代表人王四狗负担。按照此约定，原告已完工程量及工程必要支出应由吕梁市鼎恒房地产开发有限公司及代表人王四狗承担。原告已完工程量，经吕梁中信达资产评估事务所鉴定，价值748713元。对这一鉴定结论，被告方均未提出异议，予以采纳。其他支出：设备进场、离场和停工后雇佣二人照看工地，这些为实际的必要支出，酌情考虑50000元。关于利息，原告与王四狗所签施工合同中对欠付工程款的利息未约定。按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，对欠付工程价款利息标准未约定的，按中国人民银行同期同类贷款利率计息。计息时间为诉讼之日日起。被告吕梁市鼎恒房地产开发有限公司提出鉴定《津良庄安居工程开发合同》中所盖本公司印章的真伪，因当事各方均不愿提供原件，无法鉴定。凭直观无法否定印章的真实性。被告吕梁市鼎恒房地产开发有限公司应承担鉴定不能的不利后果。依照《中华人民共和国合同法》第五十八条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条之规定，判决如下：一、本判决生效后十五日内，被告王四狗退还原告闫建勤抵押金500000元，支付已完工程量价款748713元，支付设备进场、离场及停工后照看工地支出50000元，共计1298713元；并从日起按中国人民银行公布的同期贷款利率支付利息。二、被告吕梁市鼎恒房地产开发有限公司与王四狗承担连带给付责任。三、被告方山县圪洞镇津良庄村民委员会无责任。诉讼费17588元，鉴定费6000元，均由被告王四狗承担。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山西省吕梁市中级人民法院。本判决书发生法律效力后，若负有义务的当事人不自动履行本判决。享有权利的当事人可在本判决规定履行期限届满后二年内向人民法院申请强制执行。审判长　张林森审判员梁毅代理审判员白斌二〇一四年六月二十四日书记员　刘　　　　　　　　　　　　　帅
一、本裁判文书库公布的裁判文书由相关法院录入和审核，并依据法律与审判公开的原则予以公开。若有关当事人对相关信息内容有异议的，可向公布法院书面申请更正或者下镜。
二、本裁判文书库提供的信息仅供查询人参考，内容以正式文本为准。非法使用裁判文书库信息给他人造成损害的，由非法使用人承担法律责任。
三、本裁判文书库信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本裁判文书库信息牟取非法利益。
四、未经许可，任何商业性网站不得建立与裁判文书库及其内容的链接，不得建立本裁判文书库的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝或传播本裁判文书库信息。
&&|&&&&|&&&&|&&&&|&&&&|&&
Copyrights(C)最高人民法院 All Rights Reserved
未经本网书面授权，请勿转载、摘编或建立镜像，否则视为侵权。
北京市东城区东交民巷27号 100745 总机:010- 举报:010-吕梁汾阳文峰-文峰街道地图_电子地图
8月8日下午,南通泰临律师事务所周律师应邀来到文峰街道果园村社区,为该社区青少年学生做了未成年人权益保护法律知识讲座。本次讲座旨在加强社区未成年人思想道德建设,让社区的青少年学生了解更多的法律知识,学会用法律知识保护自己周律师具有多年法律工作经验,他针对青少年学生特点,...
这93家社区分别是:汶河街道11家社区、东关街道12家社区、文峰街道11家社区(村)、曲江街道19家社区(村)、梅岭街道7家社区、双桥街道7家社区、文汇街道4家社区、邗上街道6家社区、扬子津街道10家社区(村)、新盛街道4家社区、汤汪2家社区。“寄语党代会社区信箱...
(记者成潮生)昨(14)日,记者来到嘉陵区文峰街道办事处联工村嘉陵江边看到,施工人员正顶着烈日,冒着酷暑在连通南充化学工业园区“两桥一路”中的嘉陵江一号桥桥面上浇筑隔离带,一些工人在桥面下挥汗编制钢筋。据悉,...-
(通讯员吴文峰)东乡县自今年7月初以来,开展城区环境卫生大整治活动。城区环境卫生整治活动,以创建省级卫生城市为目标,整治“脏、乱、差”为重点。...整治行动中,工作人员还向居民发放宣传单,动员全体居民共同参与,做好街道日常保洁工作。这次市容整治达到了“六无、五净”标准,...
8月11日,文峰区北大街街道办事处的工作人员到西营北社区计生特困户魏志娟家开展真情关爱活动,给她送去了牛奶、白糖、茶叶等慰问品。魏志娟住在北门西57号院,患有智力残疾,生活不能自理,丈夫是农民,无固定职业,靠打零工挣钱,家庭生活十分困难。...
为积极响应创建全国精神文明城市的号召,同时也为了丰富社区居民的文化生活,在南通市委宣传部的关心和指导下,由南通市文化馆和和平桥街道颐和社区共同准备,特在文峰电器门口搭台举办了一场消夏纳凉晚会,为居民在炎炎夏日里送上一份文化大餐。8月12日晚,虽然天空不作美,飘洒着小雨。&...
8月13日,南通市文峰街道鲍家桥社区工作人员和居民在参观杨锦辉画的灶花。上个世纪,灶花曾在江苏启东农村盛行一时,农户家中新建房子后都会在厨房灶台上绘画,灶花工也应运而生。...-
汾阳市文峰街道南关村汾阳市栗家庄乡栗家庄村孝义市中阳楼街道桥北村孝义市新义街道贾家庄村孝义市崇文街道留义村岚县岚城镇北关村柳林县成家庄镇张家庄村离石区交口街道办交口村七、文明和谐社区(2个)...
莱州市文峰办天源饮用纯净水厂饮用纯净水/17L/桶菌落总数烟台银河饮品有限公司忠浩饮用水/...新泰市青云街道办事处源泉水厂富氧纯净水新太旋崮山18.9L/桶PH值、电导率、菌落总数新泰市楼德镇清润泉水厂...
8月13日,南通市文峰街道鲍家桥社区工作人员和居民在参观杨锦辉画的灶花。上个世纪,灶花曾在江苏启东农村盛行一时,农户家中新建房子后都会在厨房灶台上绘画,灶花工也应运而生。灶花的题材非常丰富:山水风光、人物肖像、神话传说、十二生肖……简练明晰、色彩鲜艳的灶花积淀了民间艺术精华,...-
...迅速贯彻快行动,勇于担当干事业,抓牢重点求突破,搞好结合促统筹,推动全市城乡建设和社会各项事业协调发展。会上,莱州市文峰路街道、沙河镇、城港路街道东郎子埠村、虎头崖镇东大宋村、城港路街道朱家村先后进行了交流发言。(施维班李雅丽)-
友情链接：
关于本站 - 友情合作 -
Copyright &
Inc. All rights reserved.吕梁市离石市交口街道办事处卫生院-首页
所属目录：
所属地区： &
网站访问量：1067&&
吕梁市离石市交口街道办事处卫生院
吕梁市离石市交口街道办事处卫生院
供货等级：
交易等级：
诚信指数：94%
客户满意：91%
联系人：张宏亮
手机：未填写
email：未填写
地址：山西省吕梁市离石区交口村
吕梁市离石市交口街道办事处卫生院位于山西省吕梁市离石区交口村，交通相当方便，我们的服务宗旨诚信为本，为中国医疗事业作出应用贡献。我们日常开展的了医疗保健等相关业务。欢迎各类领导指导工作，欢迎广大病人群众前来吕梁市离石市交口街道办事处卫生院。OTC药品 商品名：抗衰灵口服液 剂型：每支装10毫升 分类：甲 系统：内科用药 类别：中成药 来源：第五批国家非处方药药品目录（二）
会员类型：
普通会员（未实名认证）
主营项目：
资料待更新
注册资金：未填写
员工人数：10人以上
法人代表：张宏亮
注册地址：山西省吕梁市离石区交口村
单位注册时间：不详
扫描保存单位二维码信息
单位印象：福利丰厚
国家节假日
该商铺未发布任何商品信息，以下是系统为您随机推荐的商品信息!
技术支持：1024商务网
浙ICP备号-1
&&1024商务网客服QQ： &&
免责声明：此网页并非该单位官网，而是由会员免费注册的1024商务网商铺，内容的真实性、准确性和合法性由发布者负责，1024商务网对此不承担任何责任！如发现侵权违规问题请发邮件至或联系删除。吕梁市离石区交口镇交口村什么快递到呢?中通到吗_百度知道
吕梁市离石区交口镇交口村什么快递到呢?中通到吗
提问者采纳
最简单的ems！中通不知道，你自己问问！
EMS肯定不用说啦，要的是快递........要肯定答案
圆通好像就在交口！
提问者评价
按照你说的，真的成功了，好开心，谢谢你！
其他类似问题
您可能关注的推广回答者：
中通的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁